+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Образец иска о неосновательном обогащении в строительстве

Образец иска о неосновательном обогащении в строительстве

Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами В Арбитражный суд Омской области Истец: Индивидуальный предприниматель Место жительства: Омск, ул. Цена иска: Согласно п.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ДНК -Возмещение компенсации морального вреда за воспитание чужого ребенка -058 Блондинка вправе.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Отзыв по делу о взыскании неосновательного обогащения

Цена иска: В соответствии с указанным договором субподрядчик обязался по заданию подрядчика и в соответствии с договорной сметой выполнить работы по строительству фундамента для модульного сооружения тренажерного зала по адресу: Москва, … б-р, д.

Неотъемлемыми частями договора являлись: Техническое задание Приложение 1 к договору, прилагается к настоящему исковому заявлению , в котором указан объем работ, выполняемых субподрядчиком.

Смета Приложение 2 к договору, прилагается к настоящему исковому заявлению , в которой определена стоимость работ, выполняемых субподрядчиком. Календарный план строительства Приложение 3 к договору,прилагается к настоящему исковому заявлению , в котором предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работ промежуточные сроки и конечный срок выполнения работ.

Прилагается к настоящему исковому заявлению. Акт сдачи — приемки работ Приложение 4 к договору. В силу п. Согласно ………………………………………………………………………………. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. Следовательно, учитывая отсутствие каких-либо указаний в договоре, договором установлена твердая цена договора.

Дополнительными соглашениями к договору сроки начала и окончания работ, а также промежуточные сроки выполнения работ отдельных этапов, предусмотренные договором, не изменялись. Таким образом, продолжительность выполнения работ в полном объеме составляла 88 Восемьдесят восемь календарных дней.

Между Истцом и Ответчиком был заключен договор строительного подряда, отношения по которому регламентированы параграфами 1, 3 главы 37 ГК РФ. По смыслу приведенной выше нормы, а также пункта 1 статьи ГК РФ подрядчик должен выполнить определенные договором подряда работы с соблюдением определенных договором начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. В соответствии с п. Таким образом, оплата выполненных работ осуществляется Истцом после: Кроме того, согласно абзацу второму п.

Согласно п. Однако письменного уведомления Ответчика Истец не получал. Перечень отчетной документации указан в п. Следовательно, в договоре предусмотрен не только особый порядок расчетов, но и порядок сдачи и приемки работ, который субподрядчиком не был соблюден.

В нарушение условий договора и действующего законодательства работы, предусмотренные договором, в установленные сроки субподрядчиком не были выполнены, результат не достигнут, порядок сдачи и приемки работ не соблюден. Результат работ не передан Истцу.

Ответчиком нарушены промежуточные и конечные сроки выполнения работ, работы не выполнены и не сданы Истцу, вышеуказанные документы, а также иные документы, предусмотренные договором, не предоставлены Истцу.

Вышеуказанные нарушения, допущенные Ответчиком, являются существенными нарушениями условий договора. Согласно ст. Согласно вышеуказанной статьи, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Обращаю внимание суда на то, что договором предусмотрен краткий срок выполнения работ 88 календарных дней. Согласовав указанный краткий срок, Истец и Ответчик придали особую важность и значимость срокам выполнения работ отдельных этапов и конечному сроку выполнения работ.

Письмом от 27 ноября г. Требования Истца, включая требование о необходимости предоставления Ответчиком исполнительной документации и отчетных документов о выполненных работах в кратчайшие сроки, содержащееся в вышеуказанном письме, оставлены Истцом без внимания и удовлетворения.

В связи с неисполнением ненадлежащим исполнением Ответчиком своих обязательств, отсутствием фактически выполненных субподрядчиком работ отдельных этапов и результатов работ в полном объеме, нарушениями субподрядчиком начальных, промежуточных, конечных сроков выполнения работ, несвоевременным началом и настолько медленным выполнением субподрядчиком работ, очевидно свидетельствующих о невозможности окончания работ к вышеуказанному сроку, непредставлением субподрядчиком документации и документов, предусмотренных договором, а также в связи с наличием иных существенных нарушений условий договора и требований действующего законодательства, допущенных субподрядчиком, вышеуказанный договор был расторгнут Истцом в одностороннем порядке.

Руководствуясь статьями , — , , , , ГК РФ и условиями договора, Истец неоднократно письменно уведомил Ответчика о расторжении договора в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств субподрядчиком, необходимости уплаты Ответчиком неустойки.

Факты неоднократных надлежащих уведомлений Ответчика Истцом подтверждаются нижеуказанными письменными документами, прилагаемыми к настоящему исковому заявлению: Уведомлением претензией от Уведомлением об уплате неустойки от Письмом от В силу ст.

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы промежуточные сроки. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Ответчиком нарушены как начальные и конечные, так и промежуточные сроки выполнения работ, более того, результат работ не был достигнут. Ответчик не выполнил работы, предусмотренные договором, в установленный срок сроки , более того, не приступил своевременно к исполнению договора, выполнял работы настолько медленно, что их выполнение и окончание в установленный срок стало невозможным.

При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей ГК РФ. Условиями договора авансирование и предварительная оплата выполненных работ или отдельных этапов не предусмотрены. Оплата была произведена Истцом и получена Ответчиком, но договором не предусматривалась обязанность подрядчика осуществить предоплату.

Факты получения денежных средств не оспариваются Ответчиком. Исходя из вышесказанного, учитывая многократность платежей, Ответчик должен был узнать о неосновательности приобретения средств с момента получения сведений об их зачислении на его счет и передаче ему банком документов, содержащих данные об основании их зачисления.

При этом Ответчик должен был узнать о неосновательности приобретения средств с момента получения сведений об их зачислении на его счет и передаче ему банком документов, содержащих данные об основании их зачисления.

В соответствии со ст. В силу статьи 1 ГК РФ юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: Как было указано выше, подрядчиком была произведена оплата, не предусмотренная условиями договора.

Работы субподрядчиком не выполнены, результат не достигнут. Никаких правовых оснований у субподрядчика для удержания денежных средств, перечисленных подрядчиком, не имеется. Таким образом, субподрядчик неосновательно получил сберег за счет подрядчика денежные средства в размере 2 Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек.

Следовательно, у Ответчика отсутствуют правовые основания для удержания денежных средств в размере 2 Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек, поскольку работы в предусмотренные договором сроки не выполнены, срок действия договора закончился, документы, подтверждающие выполнение работ не представлено.

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.

Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Как указано в ………………………………………………………………………………, правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате ошибочно исполненного.

В целях досудебного урегулирования спора Истцом было направлено Ответчику требование о возврате денежных средств в добровольном порядке в размере 2 Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек от Данное законное требование Истца проигнорировано Ответчиком.

Письменное требование Истца, направленное Ответчику, о предоставлении документов, подтверждающих выполнение работ надлежащим образом и в установленные сроки, передачу и приемку работ в полном объеме и отдельных этапов работ от Письменной претензией от К сожалению, требования Истца оставлены Ответчиком без внимания и удовлетворения.

Повторная претензия Истца об уплате неустойки по Договору от Добровольно возвратить неосновательно полученное и уплатить проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами, а также уплатить неустойку Ответчик отказывается. Таким образом, до настоящего момента многочисленные законные требования Истца оставлены Ответчиком без внимания и удовлетворения.

В связи с просрочкой исполнения своих обязательств в сроки, установленные в договоре, Истцом были направлено в адрес Ответчика уведомление об уплате неустойки и расчет взыскиваемой суммы неустойки с субподрядчика от В указанных документах субподрядчику было предложено в добровольном порядке уплатить неустойку.

Таким образом, несмотря на отправку Истцом и получение Ответчиком многочисленных письменных документов, содержащих требования Истца об уплате неустойки, оплатить неустойку в добровольном порядке Ответчик отказывается. К сожалению, работы отдельных этапов субподрядчиком не выполнены, результат работ не достигнут, что также подтверждается отсутствием двухсторонних актов сдачи-приемки выполненных работ.

Таким образом, ………………………………………………………………………………. Повторной претензией об уплате неустойки по договору от В очередной раз законные требования Истца оставлены Ответчиком без внимания и удовлетворения.

К сожалению, многочисленные требования Истца об уплате неустойки проигнорированы Ответчиком, оставлены им без внимания и удовлетворения. Согласно статье ГК РФ неустойкой штрафом, пеней признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков Обращаю внимание суда на то, что Истцом ………………………………………………. Переговоры с уполномоченными представителями Ответчика по уплате неустойки положительного результата не дали. Неоднократные обращения Истца в устной форме, личные встречи, письменная электронная переписка, телефонные переговоры с Ответчиком с требованием уплатить неустойку оставлены Ответчиком без внимания.

Добровольно уплатить неустойку субподрядчик отказывается. Срок уплаты неустойки затянулся на неопределённое время.

На основании изложенных фактов, руководствуясь ст. В связи с неисполнением ненадлежащим исполнением своих обязательств Ответчиком Истец понес значительные убытки. Однако Истец, руководствуясь принципами разумности, добросовестности, экономии процессуальных средств, в добровольном порядке уменьшает общий размер взыскиваемой неустойки в 46 Сорок шесть раз.

Таким образом, общий размер, подлежащий взысканию неустойки, составляет Пятьсот тысяч рублей 00 копеек. Прошу принять во внимание то, что размер неустойки добровольно уменьшен Истцом и полностью соразмерен последствиям допущенных Ответчиком нарушений. Истец, добровольно уменьшая общий размер взыскиваемой неустойки, оставляет за собой право предъявления законного требования о взыскании с Ответчика понесенных убытков, включая упущенную выгоду, а также увеличения размера неустойки.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 1, 8, , , , , , , , , , , , , , , , Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями , Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ПРОШУ 1.

Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму неосновательного обогащения в размере 2 Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами в размере 94 Девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать один рубль 25 копеек.

Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку в размере Пятьсот тысяч рублей 00 копеек. Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные расходы, понесенные Истцом по оплате государственной пошлины. Взыскать с Ответчика в пользу Истца понесенные Истцом судебные расходы на оплату услуг представителей, включая оказание консультационных юридических услуг и представление интересов Истца в арбитражном суде, на сумму 65 Шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек.

Информационные письма Президиума ВАС РФ

Исковое заявление о неосновательном обогащении Закон предусматривает, что исковое заявление о неосновательном обогащении направляется в суд, когда ответчик безосновательно приобрел или сберегает имущество за счет истца. Исковое заявление о неосновательном обогащении Исковое заявление о неосновательном обогащении.

Яковлев Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении 1. При расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

Согласно п. Исключение составляют случаи, предусмотренные ст. Например, договорных отношений, возникающих из договора займа, кредитного договора, договора страхования, договора участия в долевом строительстве, предварительного договора. Подробнее о взыскании задолженности по договору займа см. Подробнее о взыскании страхового возмещения по договорам страхования см.

Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения - образец

Примеры неосновательного обогащения Примером незаконного обогащения можно привести случай, когда договор купли-продажи товара предусматривает передачу определенной продукции. При этом покупатель получает совсем другую продукцию не оговоренную условиями сделки и говорит о том, что обязательства контрагентом не исполнены. Или арендатор по договору найма пользуется имуществом не в срок оговоренный сторонами, а более установленного времени без дополнительных соглашений и разрешений, при этом деньги не оплачивает. Известны случаи необоснованного обогащения, как среди обычных граждан, так и между лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, а также организациями и предприятиями. Лицо, права которого нарушены, может прибегнуть к взысканию незаконного обогащения. Процедура требует немалых усилий и практических познаний в сфере защиты прав в судебном порядке. Неосновательное обогащение при отсутствии договорных отношений Случаи незаконного обогащения могут быть различными. Главным элементом остается имущество, под которым могут выступать любые объекты гражданских прав, не изъятых из оборота.

иск о неосновательном обогащении образец

Москвы находится дело по иску Б. Истец утверждает, что между Сторонами не было заключено Договора на выполнение ремонтно-строительных работ. С указанным утверждением Ответчик не согласен и считает его необоснованным. Между Истцом и Ответчиком был заключен договор строительного подряда в устной форме. Сторонами были определены сроки выполнения работ, объем выполняемых работ, а также определена цена.

Опубликовано Дмитрий Гарифуллин В марте года Х.

Проект обработки известняка: Качественное состояние известняка хорошее и обычно проявит на поверхности земли, добыча легкая и себе. Неосновательное обогащение. Исковое Получение материальных ценностей без оснований не редкость.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Исковое заявление о взыскании суммы Исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения - материал подготовлен. Взыскание и возврат неосновательного обогащения, как Взыскание и возврат неосновательного обогащения, как грамотно подготовить иск о возврате. Исковое заявление о взыскании неосновательного Понятие и причины возникновения неосновательного обогащения. Составляем иск о взыскании.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ДНК Прекращение выплаты алиментов-Возврат алиментов- 051 Блондинка вправе

Иск о неосновательном обогащении образец стр 1 Иск о неосновательном обогащении образец стр 2 Сколько стоит подать такой иск Величина госпошлины, которую нужно заплатить при подаче искового заявления имущественного характера, зависит от цены иска и может составлять от до рублей. Чтобы рассчитать точную сумму, воспользуйтесь специальным калькулятором За составление искового заявления юристы берут от до рублей, в зависимости от региона. Участие юриста в судебном заседании в качестве представителя стоит не менее рублей за один день. Взыскиваем проценты Законом установлено, что лицо, которое обогатилось за чужой счет, обязано вернуть незаконно полученное имущество, Кроме того, оно обязано выплатить законному владельцу денежных средств проценты за пользование чужими средствами. Если вы ошибочно перечислили деньги на чужой счет — проценты будут начисляться с даты, когда лицо, получившее их, узнало или должно было узнать о том, что произошла ошибка. Пример 4 Василий Семенов, герой предыдущей истории, получил СМС-уведомление о зачислении 10 рублей.

Иск о неосновательном обогащении в арбитражный суд

Образец искового заявления о неосновательном обогащении Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения — образец Однако направление претензии о взыскании необоснованного обогащения во внесудебном порядке, непосредственно к виновной стороне, как правило, не имеют успеха. Ведь сторона заведомо знала, что имущество ей не принадлежит, и намеренно удерживало у себя, либо извлекала доходы. Поэтому получить деньги в таком случае не представляется возможным и требуется судебная защита прав. Вместе с тем, с года, направление претензии перед обращением с иском в арбитражный суд является обязательным условием до судебного урегулирования конфликта. Примерную форму претензии можно скачать ниже.

Строительные споры по договорам субподряда и строительного подряда. Исковое заявление о «28» апреля года. Цена иска: 3 ,25 рублей, из них: 2 ,00 рублей – сумма неосновательного обогащения;.

Цена иска: В соответствии с указанным договором субподрядчик обязался по заданию подрядчика и в соответствии с договорной сметой выполнить работы по строительству фундамента для модульного сооружения тренажерного зала по адресу: Москва, … б-р, д.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 11
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Карп

    Слава Богу продал евробляху давно))

  2. Рада

    Привет! Возможно, не по теме. Отключат ли россию от интернета? насколько это вероятно? Ваше мнение. Спасибо!

  3. lorodesa

    Лучше бы в луганске оставался. там законности больше

  4. judgbackbliw

    А по какой статье будет штраф 1000, а потом 2000 ?

  5. Аполлон

    По поводу выгула все более менее верно.

  6. Измаил

    Как то был с милицией в патруле.В одном дворе работяга на скамейке перекладывал вещи в сумке и там мелькнула бутылка с винишком. Короче забрали за распитие в общественном месте.Было неприятно наблюдать за происходящим.Да ,он был пьяненьким ,но никому не мешал и двор был пустым.Просто он не знал что тут патрули каждые 10 минут ходят.И какое отношение к милиции после этого.Из работяги после работы замученного делают преступника, закрывают в клетку на несколько часов, обыск, штраф(вытрезвитель платный и сообщают на работу. Вобщем такой случай.

  7. Агриппина

    Как можно развивать страну, как высокотехнологичную, если налог на зарплату 43 ?

  8. gastkose

    Закиньте деньги в страх и все

  9. Лариса

    Добрый день, Тарас! Хочу спросить у вас про национальную латерею! Про то што они видут игровой бизнес! И это все по всей Украине! Как с этим можно бороться?

  10. hounstonfe

    Чому такий малий податок 30 потрібно 300 як мінімум.

  11. thedarewel

    Здравствуйте, а почему бы не придумать адвоката робота с искусственным интеллектом, тогда судьи и все участники процесса будут более образованными и срока наказания будут справедливее. Спасибо.

© 2018 harlanvondersaar.com